基本案情

    2017年6月28日，吴某某与某房地产公司签订《重庆市商品房买卖合同》，约定吴某某购买案涉房屋，某房地产公司于2018年5月31日前交付已进行建设工程竣工验收备案登记的房屋。2018年5月30日，案涉房屋所在楼栋取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。同日，某房地产公司通知吴某某接房，吴某某以水、电、气等配套设施不符合交付使用条件为由拒绝接房。2018年7月18日，案涉房屋完成“三通”。2018年8月9日，吴某某办理接房手续。其后，吴某某起诉至法院，请求判令某房地产公司承担逾期交房的违约责任。

法院裁判

    人民法院经审理认为，虽然某房地产公司在2018年5月30日通知吴某某接房时已取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，但案涉房屋尚未通水、通电、通气，不符合《重庆市城市房地产开发经营管理条例》第二十六条关于房地产住宅项目交付使用条件的规定，亦不能满足吴某某居住使用的基本需求，吴某某有权拒绝接房。案涉房屋“三通”竣工验收合格后才符合交付使用条件，某房地产公司交付房屋未达交付条件，构成违约，应承担逾期交房的违约责任。遂判决某房地产公司支付逾期交房违约金。

典型意义

    住宅用房区别于非住宅用房的显著特征在于满足购房人的居住需求，水、电、气三项配套基础设施是住宅用房的必备条件，关乎购房人购房合同目的的实现。根据《商品房销售管理办法》《重庆市城市房地产开发经营管理条例》的规定，房地产住宅项目交付使用应当符合水、电、气“三通”等条件，交付满足水、电、气“三通”条件的住宅用房是开发商的法定义务。本案中，人民法院判决开发商承担未按期交付水、电、气“三通”房屋的违约责任，依法维护了购房人的合法权益，对类案处理具有较强的示范借鉴意义。

【温馨提示】

如果您需要更多帮助或遇到任何法律问题，比如房产继承问题，欢迎向我们的北京房产律师团队进行咨询，我们很乐意为您解答。免费咨询热线：136-7129-5837（08:00-21:00）